Договор на гидравлические испытания системы отопления

на выполнение работ по гидравлическим испытаниям (опрессовке) системы центрального отопления учреждения образования района ___________________ _________ ДО г. Москвы.

г. Москва ___ __________ 2013 г

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в ГБОУ _____________ по адресу г. Москва, ________________ гидравлические испытания (опрессовку) системы центрального отопления с целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения учреждения в отопительный период в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Стоимость работ и условия оплаты.

2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, материальные издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора в том числе и сопутствующие.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора с банковского счета Заказчика.

3. Порядок выполнения работ

3.1. В рамках исполнения данного Договора Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями данного Договора.

3.1.2. Предоставить администрации учреждения сопроводительное письмо от руководства «Подрядчика» со списком работников, которым поручено выполнение работ, с подтверждением аттестации ПУЭ, ПТЭТЭУ.

3.1.3. Не приступать к выполнению работ до получения у Заказчика разрешения на работу.

3.1.4. Соблюдать сроки производства работ в соответствии с условиями Договора и графиком проведения гидравлических испытаний, предоставленным теплоснабжающей организацией. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.1.5. Выполнить работы за свой риск, обеспечивая соответствие результатов работ требованиям качества.

3.1.6. Выполнить работы своим поверенным оборудованием, своими необходимыми материалами и техникой, обученным, аттестованным персоналом.

3.1.7. Выполнить работы в условиях не функционирующего учреждения, в период летних каникул.

3.1.8. Провести опрессовку с соблюдением необходимых режимов:

Рр – 6.0 атм. – система ЦО с чугунными нагревательными приборами,

Рр – 10.0 атм. – система ЦО со стальными нагревательными приборами,

Рр – 11.0 атм. – узел управления, элеваторный узел.

3.1.9. При проведении работ использовать не менее двух поверенных манометров класса 1,5. Время гидравлического испытания не менее 10 минут (время необходимое для осмотра систем). При необходимости гидравлические испытания проводятся в течение времени, требуемого для осмотра системы центрального отопления.

3.3. Перечень работ при гидравлических испытаниях (опрессовке):

— ремонт или замена запорной арматуры на систему центрального отопления,

— замена приборов КиПиА,

— поверка, промывка конусов элеваторных узлов,

— промывка грязевиков, фильтров на стояках центрального отопления (при необходимости – нагревательных приборов),

— восстановление теплоизоляции трубопроводов,

3.4. В случае, если Заказчиком во время производства работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счёт Подрядчика.

3.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений по результатам выполненных работ или мотивированного отказа от принятия результатов с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения или устранить полученные от Заказчика замечания и передать ему приведенный в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчетной документации совместно с отчетом об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок для принятия Заказчиком выполненных работ

3.6. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику оформленный акт готовности здания к отопительному сезону, подписанный теплоснабжающей организацией.

3.8. Приёмка завершённых работ осуществляется после выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания Договора.

3.9. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента гидравлических испытаний.

4. Срок действия Договора.

4.1. Настоящий Договор действует с ___ ____________ 2013 г. по ___ _______________ 2013 г.

4.2. Сроки выполнения работ с ___ _________________ 2013 г. по ___ _______________ 2013 г.

5. Права и обязанности сторон

5.1.1 требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора

5.1.2. привлекать для проверки соответствия качества оказываемых работ независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5.1.3 требовать представления надлежащим образом оформленных документов,

5.1.4 запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

5.1.5 осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, в случае обнаружения недостатков в выполненной работе письменно извещать об этом Подрядчика и требовать их устранения в 3 (трех) дневный срок или соразмерного уменьшения стоимости работ.

5.2.1. своевременно обеспечить приемку выполненных в срок работ по Договору и оплатить их

5.3 Подрядчик обязан:

5.3.1. своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства.

5.3.2. предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

5.3.3. предоставлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и других реквизитов, в противном случае все риски связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика несет Подрядчик.

5.4 Подрядчик вправе:

5.4.2. требовать подписания Заказчиком документов об исполнении обязательств Подрядчиком;

5.4.3. требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств.

6. Ответственность сторон.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским, а также иным действующим предусмотренным законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.3. В случае просрочки, или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также за несвоевременное освобождение мест выполнения работ от принадлежащего Подрядчику имущества или мусора (в течение трех дней со дня окончания работ), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1% за каждый день просрочки от суммы неисполненного в срок обязательства.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком в срок обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7. Порядок расторжения Договора.

7.2 При расторжении Договора по соглашению сторон, сторона, расторгающая Договор, должна уведомить другую сторону письменно, не позднее 1 месяца до расторжения Договора, незавершенные работы передаются Заказчику и оплачивается в установленном порядке.

7.3 Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным на основании, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

7.4 Если любая из статей Договора или ее часть окажется недействительной вследствие изменения законодательства, она будет считаться исключенной из Договора, при этом остальные остаются в силе.

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах.

8.2. С целью контроля качества, количества и сроков проведения работ Заказчик привлекает специалистов Дирекции ________ ДО для проведения технического надзора за проводимыми работами.

8.3. При выявлении в ходе проведения проверок контролирующей организацией расхождений и ошибок в расчетах и ошибок в актах выполненных работ и/или выявления расхождений, зафиксированных в актах, Подрядчик обязан произвести возврат денежных средств в 10-дневный срок после получения соответствующего уведомления.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3 – дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становиться неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства указанные в п. 9.1. будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. Разрешение споров.

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, предпринимать усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом города Москвы.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда города Москвы стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Общество с ограниченной ответственностью

Акт гидравлического испытания отопления

Главный документ, подтверждающий то, что проверка отопительной системы была проведена согласно существующим правилам и нормам – это акт гидравлического испытания отопления. Он обязательно должен быть заполнен правильно и заверен уполномоченными на то специалистами. Акт отражает информацию о проведении испытаний, итоги проведенного мероприятия и подтверждает пригодность отопительной системы к началу эксплуатации.

Акт имеют право подписать представители компании, генеральный подрядчик, представитель технического, архитектурного надзора, проектной организации, эксплуатационной службы, представитель заказчика.

Фото объектов

ЦАО, ул. Земляной Вал

Объекты на карте

Видео компании «ПРОМСТРОЙ»

«Техническое обслуживание тепловых пунктов»

Смотреть 11 видеоурок от специалистов компании ПРОМСТРОЙ

Посмотреть другие видео

Что такое тепловой пункт?

ТО №1 теплового пункта

ТО №2 теплового пункта

Особенность гидравлических испытаний

Подобные испытания проводятся всегда после завершения монтажных работ, чтобы проверить герметичность, прочность, обеспечить качественную работу всех элементов. Кроме того, данная процедура необходима перед началом очередного сезона отопления. Требуется проверить все ли в порядке с конструкцией после окончания отопительного сезона, осталась ли она по-прежнему целой и прочной.

Зачем нужны такие испытания?

В зданиях различной этажности отопительная система испытывает на себе различное давление со стороны теплоносителя. Если это двух-четырехэтажные дома, то давление будет 3-4 атмосферы, если высотки, то оно возрастает до девяти атмосфер. Городская теплотрасса, расположенная под землей, также может испытывать давление до восьми атмосфер. Может случиться так, что давление внезапно возрастает, превышая норму. Подобное происшествие называется гидроударом. Он приводит к аварии, в результате которой внутренние помещения здания, комнаты в квартирах будет заливать горячей водой, что естественно, приведет к порче бытовой техники, мебели.

Поэтому гидроиспытания необходимы в двух случаях:

• для проверки способности системы отопления хорошо работать при нормальном давлении,
• для проверки, сможет ли система выдержать дополнительные нагрузки и критические условия.

Проверку надо проводить ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Выберите калькулятор для расчета стоимости работ

Когда проводятся гидравлические испытания

Состояние трубопроводов отопительной системы, ее составляющих выполняются:

• накануне отопительного сезона, при подготовке,
• при замене одного или нескольких участков системы,
• после завершения ремонта,
• когда объект сдают в эксплуатацию.

Если система оказалась герметичной и прочной, значит, проверка прошла успешно.

Как проводят данную процедуру

Испытаниям предшествует подготовка, в ходе которой специалисты проверяют всю арматуру, краны, задвижки, качество изоляции. Система на период процедуры отключается от центральной теплосети. Затем контур трубопроводов заполняют водой, при помощи опрессовочного насоса нагнетают давление, в два раза превышающее норму. Если в течение 30 минут трубы выдерживают подобную нагрузку и давление не понижается, то в течение последующего отопительного сезона можно жить спокойно. Сведения об итогах проверки фиксируются в акте.

Все работы производятся по инструкции, которая содержится в специально разработанном СНиПе.

Стоимость акта гидравлического испытания отопления

Составление акта

Документ заполняют и подписывают сразу после завершения испытаний или опрессовки.

Акт содержит такие пункты:

• дата, время проведенных испытаний,
• название и адрес объекта,
• фамилии ответственных лиц,
• нормы и параметры,
• что конкретно проверялось – трубопровод, узел целиком или какой-то участок,
• данные о давлении, которое устанавливалось, и времени его поддержания,
• по завершении мероприятия фиксируют показания манометра,
• указывается на сколько падало давление,
• итоги проведенного осмотра составляющих, швов, соединений, кранов, теплоизоляции и прочего,
• если проводились ремонтные работы, то какие,
• вывод о том, что система работоспособна и готова к новому зимнему сезону,
• подписи специалистов.

Число пунктов документа может отличаться в сторону уменьшения или увеличения, все зависит от особенности объекта, условий проведения мероприятий.

Вы можете заказать компании «ПРОМСТРОЙ», кроме монтажа, проведение гидравлических испытаний новой отопительной системы. Также мы осуществляем ремонт систем, которые не один год находятся в эксплуатации, и последующую проверку их надежности. Работники компании качественно и вовремя проведут все необходимые работы.

Своим заказчикам мы оказываем бесплатную консультативную помощь.

»

Следующая

Услуги ЖКХГазификация частного дома: нормы и правила 2024 года